STSJ Cataluña , 29 de Abril de 2002
| Ponente | JOAQUIN JOSE ORTIZ BLASCO |
| ECLI | ES:TSJCAT:2002:5643 |
| Número de Recurso | 2920/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Abril de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Recurso n° 2920/1997 SENTENCIA N° 296/2002 Iltmos. Sres.:
Presidente DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO Magistrados DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA DOÑA ANA RUBIRA MORENO En la Ciudad de Barcelona, a veintinueve de abril de dos mil dos. La SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso- administrativo número 2920/1997, interpuesto por la entidad mercantil CONSTRUCTORA D' ARO, SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el Procurador DON IVO RAMERA CAHIS y dirigida por la Letrada DOÑA ISABEL MIRÓ I GERO, contra la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y dirigida por el Sr. LETRADO DE LA GENERALITAT. Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra las desestimaciones presuntas por silencio de las peticiones de pago de intereses de demora por pago tardío de las certificaciones de obra correspondientes a las siguientes obras: a) Obras denominadas "Reparació de coberta al col-legi públic els Pins Bda. Cabrianes de Sallent (Bages)"; expediente 72/94); b) Obras denominadas "Fonamentació i instal-lació de mòduls prefabricats (lot 2) a Centres de Castelló d' Empúries, Cadaqués, "A. Deulofeu" de Figueres i "Rally" de Figueres"; expedientes 28/96, 32/96, 29/96, 56/96; c) Obras denominadas "Fonamentació i ordenació de 6 mòduls prefabricats i urbanització exterior a l' Institut de Ensenyament secundari de Santpedor (Bages)"
expediente 139/96; d) Obras denominadas "Fonamentació, connexions de servei i urbanització de 10 mòduls prefabricats a l' extensió de 1 Institut de Ensenyament secundari de Puig-Reig (Berguedá"; expediente 140/96; e) Obras denominadas "Nova construcció del col-legi públic de 4 unitats i Serveis de Folgueroles (Osona)"; expediente 389/91; f) Obras denominadas "Ampliació de 2 unitats + reforma del col-legi públic del Bruc (Anoia)"; expediente 915/90.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y Fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.
En el presente proceso se impugnan las desestimaciones presuntas por silencio de las peticiones de pago de intereses de demora por pago tardío de las certificaciones de obra correspondientes a las siguientes obras: a) Obras denominadas "Reparació de coberta al col-legi públic els Pins Bda. Cabrianes de Sallent (Bages)"; expediente 72/94); b) Obras denominadas "Fonamentació i instal-lació de mòduls prefabricats (lot 2) a Centres de Castelló d' Empúries, Cadaqués, "A. Deulofeu" de Figueres i "Rally"
de Figueres"; expedientes 28/96, 32/96, 29/96, 56/96; c) Obras denominadas "Fonamentació i ordenació de 6 mòduls prefabricats i urbanització exterior a 1 Institut de Ensenyament secundari de Santpedor (Bages)"
expediente 139/96; d) Obras denominadas "Fonamentació, connexions de servei i urbanització de 10 mòduls prefabricats a l' extensió de l' Institut de Ensenyament secundari de Puig-Reig (Berguedá"; expediente 140/96; e) Obras denominadas "Nova construcció del col-legi públic de 4 unitats i Serveis de Folgueroles (Osona)"; expediente 389/91; f) Obras denominadas "Ampliació de 2 unitats + reforma del col-legi públic del Bruc (Anoia)"; expediente 915/90.
Dos son las cuestiones que se debaten en el marco del presente proceso, relativas, por una parte, a la determinación de la fecha a partir de la que se inicia el devengo de los intereses de demora derivados del impago en el plazo legalmente prescrito de las certificaciones de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Tributos municipales. Tasas y precios públicos. Sujeto pasivo
...son sujetos pasivos de la tasa por el aprovechamiento especial de la vía pública por empresas que presten servicios de suministro. STSJ Cataluña 29-4-02 P. Sr. Aragonés Beltrán., JT Fundamento Jurídico 5º: "(..) el recurrente señala que, en la actualidad, y tras la entrada en vigor de la Le......